상담문의 1833-6415
문자상담신청
LAW FIRM SOLUTION
법무법인솔루션 성공사례입니다.
공사지체와 하자발생에 따른 공사금액의 구두 합의 후 공사업자의 부당한 공사대금 청구를 전부 기각
법무법인 솔루션
박종인 대표변호사
공사지체와 하자발생에 따른 공사금액을 구두 합의하였으나 공사업자는 부당한 공사대금이라며 청구소송을 진행했습니다.
이에 박종인 변호사는 피고대리인으로 2회에 걸친 공사 연장과 부분하자 발생에 대한 증거자료를 제출하고 공사 지체 상금과 하자보수 책임에 대해 구두합의했음을 강력히 주장하여 전부 기각되었습니다.
상담예약
phone_in_talk1833-6415
오시는길
부산변호사사무소부산광역시 연제구 법원남로 10번길 23-1, 나경빌딩 2층 주차 안내: 맞은편 삼성주차장 30분 무료 주차 지원 거제역 10번 출구 | 교대역 12번 출구 울산변호사사무소울산시 남구 삼산로 266, 11층 주차 안내: 지하주차장 대구변호사사무소대구시 수성구 동대구로 354 브라운스톤 범어 205호 주차 안내: 상가주차장
개인정보 활용동의 [전문보기]
상담예약 1833-6415
개인정보활용동의
법무법인 솔루션
박종인 대표변호사
공사지체와 하자발생에 따른 공사금액을 구두 합의하였으나 공사업자는 부당한 공사대금이라며 청구소송을 진행했습니다.
이에 박종인 변호사는 피고대리인으로 2회에 걸친 공사 연장과 부분하자 발생에 대한 증거자료를 제출하고 공사 지체 상금과 하자보수 책임에 대해 구두합의했음을 강력히 주장하여 전부 기각되었습니다.